Контракт на поставку трактора с навесным оборудованием для нужд администрации Саргазинского сельского поселения.

 

Муниципальный контракт № 0169300005019000257

ИКЗ 193743800313574600100100100012830244

 

п. Саргазы                                                                                                                                                 «21» октября  2019 г.

                                                                                                                          

Администрация Саргазинского сельского поселения, именуемое «Заказчик», в лице главы Новгородцева Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АГРОТЕХНИКА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Ким Татьяны Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.0                                  4.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный  контракт (далее – Контракт) по итогам проведенного аукциона в электронной форме (протокол от 09.10.2019 года № 01693000050190002572019) о нижеследующем.

 

 

1. Предмет КОНТРАКТА.

        1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику трактор с навесным оборудованием для нужд администрации Саргазинского сельского поселения (далее – Товар, ТС) согласно Спецификации (Приложение № 1) к Контракту, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

        1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит, является новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергался ремонту и восстановлению, не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не имеет дефектов (механические повреждения).

        1.3. Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта по 25 ноября 2019 года.

        1.4. Место поставки Товара: Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мичурина 10А.

 

 

2. Цена контракта и порядок расчетов.

        2.1. Цена Контракта составляет 1 617 579,95 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС 20% - 269 596,66 (Двести шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 66 копеек.

 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и настоящим Контрактом.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

         2.2.Цена указана за весь объем поставляемого Товара, с учетом всех необходимых затрат Поставщика, возникающих при исполнении своих обязательств по Контракту, в том числе затраты на доставку до места поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплата налогов, таможенных сборов и других обязательных платежей.

        2.3. В случае уменьшения Заказчику как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии п.6 ч.1 ст. 95  Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» новые условия, в том числе по цене и (или) срокам исполнения контракта и (или) количеству Товара, предусмотренного контрактом.

        2.4.  Допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий настоящего контракта, в соответствии спп. а, п. 1, ч. 1, ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

        2.5. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Контрактом количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара в соответствии с пп. б п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

        2.6. При заключении контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком, с которым в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта.

        2.7. Оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа – далее УПД), на основании выставленного Поставщиком счета (или счета-фактуры (или УПД)), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Оплата производится в рублях по безналичному расчету за счет выделенных Заказчику бюджетных средств Челябинской области.

 

 

3. ПРАВА И Обязанности сторон.

        3.1. Поставщик обязан:

        3.1.1.  Произвести поставку Товара в соответствии с п. 1.1 настоящего Контракта, Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Контракту, в срок, указанный в п. 1.3 настоящего Контракта.

        3.1.2. Поставить Товар собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком своими силами (средствами).

        3.1.3. В соответствии с условиями настоящего Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные настоящим Контрактом.

        3.1.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику:

- 1 комплект ключей на  ТС, а также следующие документы на русском языке:

- документ, подтверждающий качество Товара на ТС;

- паспорт самоходной машины на  ТС;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки на ТС;

- документ, необходимый для регистрации ТС в Ростехнадзоре, подписанный в 3-х экземплярах на  ТС;

- счет;

- счет-фактуру (либо универсальный передаточный документ);

- товарную накладную в 2-х экземплярах (либо универсальный передаточный документ).

3.1.5. Перед передачей Товара Заказчику осуществить предпродажную подготовку каждого ТС в соответствии с действующими нормами завода-изготовителя.

        3.1.6. Направить своего представителя для участия в приемке Товара с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенность, выданная руководителем, заверенная печатью организации). В случае неисполнения данной обязанности, приемка Товара будет осуществляться Заказчиком в одностороннем порядке без участия Поставщика.

        3.1.7. Устранить несоответствия (недостатки) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной (или УПД).

         3.1.8. В случае изменения банковских реквизитов, в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав свои новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем Контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

        3.2. Заказчик обязан:

        3.2.1. Провести приемку Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

        3.2.2. В случае, указанном в п. 4.7 настоящего Контракта, отказаться от приемки и потребовать устранения несоответствий (недостатков).

        3.2.3. При поставке Товара с нарушениями условий Контракта начислить неустойку (пеню, штраф) в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта. Сумму неустойки (пени, штрафа), в установленном порядке, перечислить в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

        3.2.4. Произвести оплату Товара в соответствии с п. 2.6 настоящего Контракта.

        3.3. Заказчик вправе:

        3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

        3.3.2. Требовать устранения несоответствий (недостатков) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

        3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

        3.3.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту удерживать обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счете Заказчика до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты штрафа (пени, неустойки), начисленной в порядке, определенном настоящим Контрактом.

        3.3.5. При поставке Товара с нарушениями условий Контракта, произвести оплату по счету и (или) счету-фактуре (или УПД), товарной накладной (или УПД), за вычетом начисленной суммы неустойки (пени, штрафа).

        3.4. Поставщик вправе:

        3.4.1. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

        3.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

 

 

 

4. порядок сдачи-приемки товара. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА.

4.1. О готовности осуществить поставку Товара Поставщик извещает Заказчика не менее чем за 24 часа.

       4.2. В день поставки Товара Заказчик подписывает товарно-транспортную накладную в 2-х экземплярах, по экземпляру для каждой Стороны.

4.3. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

       4.4. Внутренняя экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в составе не менее 3 (трех) человек.

       4.5. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки Товара и представления Поставщиком документов, указанных в п.п. 3.1.4 Контракта, уполномоченные лица Заказчика проводят внутреннюю экспертизу результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза оформляется соответствующим актом в день ее проведения и подписывается в этот же день уполномоченными лицами Заказчика.

4.6. В случае, если экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, не выявила фактов ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Заказчик в срок, указанный в п. 4.5 настоящего Контракта, подписывает документ, необходимый для регистрации ТС в ГИБДД в 3-х экземплярах на каждое ТС, товарную накладную (или УПД) в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждого документа и передает Поставщику, остальные экземпляры документов остаются у Заказчика.

В документе, необходимого для регистрации ТС в Ростехнадзоре, должна быть отражена следующая информация: марка (модель), наименование (тип ТС), идентификационный номер (VIN), номер двигателя, год выпуска, номер шасси, цвет кузова, сведения о паспорте СМ (серия, номер, кем и когда выдан).

Право собственности на ТС приобретается Заказчиком на основании настоящего Контракта с момента подписания товарной накладной (или УПД).

4.7. В случае установления в ходе экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, несоответствия поставленного Товара Спецификации (Приложение № 1) к Контракту и (или) иным условиям настоящего Контракта, либо наличия внешних повреждений, либо отсутствия документов, указанных в п.п. 3.1.4 настоящего Контракта, Заказчик Товар не принимает, уполномоченные лица Заказчика в срок, указанный в п. 4.5 настоящего Контракта, отражают указанные факты в соответствующем акте экспертизы, в день проведения экспертизы оформляется мотивированный отказ от подписания товарной накладной (или УПД) с указанием срока устранения выявленных несоответствий и передается Поставщику.

4.8. Заказчик устанавливает Поставщику срок устранения несоответствий (недостатков) – 7 (семь) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной (или УПД).

4.9. После устранения выявленных несоответствий Поставщиком, Заказчик проводит повторную приемку. При повторном обнаружении несоответствий поставленного Товара условиям Контракта, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков в соответствии с п. 4.8 настоящего Контракта, в порядке, указанном в п. 4.7 настоящего Контракта, оформляется отрицательное заключение о приемке Товара и мотивированный отказ от подписания товарной накладной (или УПД).

        4.10. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу ненадлежащего качества поставленного Товара или иных причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик.

        4.11. Товар считается принятым с момента подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД).

 4.12.  Документом о приемке по настоящему Контракту является товарная накладная (или УПД).

        4.13. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта. Год выпуска Товара: не ранее 2019 года.

        4.14. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки Товара Заказчику или 1000 (одна тысяча) моточасов, в зависимости, что наступит раньше.

        4.15. Гарантии качества распространяются на весь товар.

        4.16. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме счет. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями  Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

4.17. Размер обеспечения гарантийных обязательств предоставляется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 86 966,67(восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть)  рублей 67 копейки.

   4.18. Срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств - не позднее даты окончания выполнения поставки товара.

   4.19. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

  4.20. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств  (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется в течение 15 дней с даты окончания гарантийного срока.

         4.21. Расходы, связанные с недопоставкой Товара, обратной транспортировкой некачественного Товара, не соответствующего Спецификации (Приложение № 1) к Контракту, или иным требованиям, указанным в настоящем Контракте либо несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% от цены Контракта, и составляет 80 879 (восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме счет. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с ч. 3 ст. 45 Закона о контрактной системе.

5.2.            В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщику о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7., 7.1., 7.2. и 7.3. статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.

5.3.            В случае внесения Поставщиком денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик имеет право в соответствии с Законом о контрактной системе удерживать из обеспечения неустойки (штрафы, пени). 

5.4.1.         Срок действия обеспечения исполнения Контракта внесением денежных средств определяется:

– срок начала действия: с момента заключения Контракта;

– срок окончания действия: фактическое исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями Контракта или подписание Сторонами дополнительного соглашения к Контракту о расторжении Контракта по взаимному согласию Сторон.

5.4.2.         Срок возврата Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, не должен превышать 15 (пятнадцати) дней с даты подписания акта приемки выполненных работ или подписания Сторонами документа о расторжении Контракта по взаимному согласию Сторон.

5.5.            Участник, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

5.6.            В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2. и 7.3. статьи 96 Закона о контрактной системе

5.7. В случае, если Поставщик является государственным или муниципальным казенным учреждением, пункты 13.1. - 13.6.  не применяются.

5.8. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о проведении аукциона.

5.9. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

 

 

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

6.8 Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.9. Оплата работ по настоящему Контракту может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту.

6.10. Неустойка (штраф, пеня) перечисляется в доход бюджета Сосновского муниципального района Челябинской области.

6.11. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.

 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства.

       7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, таких, как чрезвычайные обстоятельства, пожар, эпидемия, землетрясение, наводнение, ураган, шторм, энергетический кризис, другие стихийные бедствия и катаклизмы, террористический акт, военные действия любого характера, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, эмбарго, действия органов пограничного, таможенного и санитарного контроля, изменения законодательства и т. д.

       7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, сроки, предусмотренные настоящим Контрактом для исполнения соответствующих обязательств, увеличиваются на то количество дней, которое соразмерно сроку устранения возникших обстоятельств и (или) их последствий.

       7.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Контракта, и (или) их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

 

 

8. Порядок разрешения споров.

       8.1.  Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

       8.2.  Если спорные вопросы не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

 

 

9. Срок действия контракта.

       9.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2019 года.

       9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока  его действия, и не снимает со Сторон обязанности по выполнению своих обязательств по Контракту.

 

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

       10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

       10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

       10.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

       10.4. Расторжение Контракта, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

       10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе сфере закупок.

       10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

       10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

       10.8. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

       10.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, либо с использованием иных средств доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

       10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

       10.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

       10.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 

 

11. Заключительные положения.

       11.1. В случае изменения своего наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, контактной информации или банковских реквизитов Стороны обязуются направить в 3-дневный срок соответствующие письменные уведомления.

       11.2. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

       11.3. Изменения и дополнения условий настоящего Контракта должны совершаться в письменной форме путем заключения Сторонами дополнительных соглашений.

       11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

       11.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями Сторон.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью контракта:

Приложение № 1 – Спецификация.

 

 

12.    Юридические адреса и реквизиты сторон.

Поставщик: ООО «АГРОТЕХНИКА» Адрес: 454100, Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. № 101-А, кв. 261 ИНН 7448137593, КПП 744801001 ОГРН 1117478003970 Банк получателя: Челябинский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Расчетный счет: 40702810778000003844 к/с 30101810400000000821 БИК 047501821 Телефон: 83517503686 Электронная почта: agrotehnika74@mail.ru       Директор ООО «АГРОТЕХНИКА»       ____________________ /Ким Т.В./ м.п.

Заказчик: Администрация Саргазинского сельского поселения Адрес: 456531, Челябинская область, Сосновский район,        п. Саргазы,ул. Мичурина,10 «а» ИНН:7438003135 КПП:746001001 ОКАТО:75252845000 ОГРН:1027401869769 Банк получателя: Отделение Челябинск,г. Челябинск Расчетный счет: 40204810965770200037 Лицевой счет: 03693031870   БИК 047501001 Телефон: 83514499349, 83514499393 Электронная почта: sargazybuh@mail.ru     Глава Саргазинского сельского поселения                               ________________ /Новгородцев В.Ю./                              М.П.